{\rtf1\ansi\ansicpg1250\deff0\deflang1038\deflangfe1038\deftab709{\fonttbl{\f0\fmodern\fprq1\fcharset238{\*\fname Courier New;}Courier New CE;}{\f1\froman\fprq2\fcharset238{\*\fname Times New Roman;}Times New Roman CE;}}

{\colortbl ;\red0\green0\blue0;\red0\green0\blue0;\red0\green0\blue0;\red0\green0\blue0;}

\viewkind4\uc1\pard\nowidctlpar\hyphpar0\sl100\slmult0\qc\lang1024\kerning1\f0\fs24 

\par \pard 

\par \pard\nowidctlpar\hyphpar0\sl100\slmult0\qc\lang1038\b A K\'faria

\par mint fel\'fclvizsg\'e1lati b\'edr\'f3s\'e1g

\par \pard\nowidctlpar\hyphpar0\sa283\sl100\slmult0\qc\expndtw120\'edt\'e9lete

\par \pard\nowidctlpar\hyphpar0\sl100\slmult0\qj\expndtw0 Az \'fcgy sz\'e1ma: \b0 Kfv.VI.38.250/2018/11.

\par 

\par \b A tan\'e1cs tagjai: \b0 Dr. Sperka K\'e1lm\'e1n a tan\'e1cs eln\'f6ke, Dr. Sug\'e1r Tam\'e1s el\'f5ad\'f3 b\'edr\'f3, Dr. Vit\'e1l-Eigner Be\'e1ta b\'edr\'f3

\par 

\par \b A felperes:\b0  \cf3 felperes neve\cf0 

\par 

\par \b A felperes k\'e9pvisel\'f5je:\b0  \cf3\b ...\cf0\b0  \'dcgyv\'e9di Iroda 

\par \b 

\par Az alperesek:\b0  \cf3 I.rend\'fb alperes neve\cf0  I. rend\'fb 

\par \pard\nowidctlpar\hyphpar0\sl100\slmult0\qj\tx1472\tab... II. rend\'fb \tab (\cf3 f\'e9l c\'edme 5\cf0 )

\par \pard\nowidctlpar\hyphpar0\sl100\slmult0\qj 

\par \pard\nowidctlpar\hyphpar0\sl100\slmult0\qj\tx2776\b Az alperesek k\'e9pvisel\'f5je:\b0  Dr. \cf3\b ...\cf0\b0  kamarai jogtan\'e1csos I. rend\'fb alperesi \tab k\'e9pvisel\'f5

\par \tabDr. \cf3\b ...\cf0\b0  kamarai jogtan\'e1csos II. rend\'fb alperesi k\'e9pvisel\'f5

\par 

\par \b Az alperesi beavatkoz\'f3:\b0  \cf3 Alperesi beavatkoz\'f3\cf0  

\par 

\par \b Az alperesi beavatkoz\'f3 k\'e9pvisel\'f5je:\b0  \cf3\b ...\cf0\b0  \'dcgyv\'e9di Iroda 

\par \pard\nowidctlpar\hyphpar0\sl100\slmult0\qj 

\par \b A per t\'e1rgya: \b0\'e9p\'edt\'e9s\'fcgyi hat\'e1rozat b\'edr\'f3s\'e1gi fel\'fclvizsg\'e1lata

\par \b 

\par A fel\'fclvizsg\'e1lati k\'e9relmet beny\'fajt\'f3 f\'e9l: \b0 az alperesi beavatkoz\'f3

\par 

\par \b A fel\'fclvizsg\'e1lati k\'e9relem sz\'e1ma:\b0  10.

\par \b 

\par Az els\'f5fok\'fa b\'edr\'f3s\'e1g neve, hat\'e1rozat\'e1nak kelte \'e9s sz\'e1ma: \b0 F\'f5v\'e1rosi K\'f6zigazgat\'e1si \'e9s Munka\'fcgyi B\'edr\'f3s\'e1g 2018. szeptember 18-\'e1n kelt 15.K.30.765/2018/7. sz\'e1m\'fa \'edt\'e9lete

\par \b 

\par 

\par Rendelkez\'f5 r\'e9sz

\par \b0 

\par A K\'faria a F\'f5v\'e1rosi K\'f6zigazgat\'e1si \'e9s Munka\'fcgyi B\'edr\'f3s\'e1g 15.K.30.765/2018/7. sz\'e1m\'fa \'edt\'e9let\'e9t hat\'e1ly\'e1ban fenntartja.

\par K\'f6telezi az alperesi beavatkoz\'f3t, hogy 15 napon bel\'fcl fizessen meg a felperesnek 50.000.- (\'f6tvenezer) forint fel\'fclvizsg\'e1lati elj\'e1r\'e1si k\'f6lts\'e9get.

\par K\'f6telezi az alperesi beavatkoz\'f3t, hogy fizessen meg az \'e1llamnak felh\'edv\'e1sra 70.000.- (hetvenezer) forint fel\'fclvizsg\'e1lati elj\'e1r\'e1si illet\'e9ket.

\par 

\par Az \'edt\'e9let ellen fel\'fclvizsg\'e1latnak helye nincs.

\par \pard\keepn\nowidctlpar\hyphpar0\sb283\sa283\sl100\slmult0\qj\b I n d o k o l \'e1 s

\par \pard\nowidctlpar\hyphpar0\sb283\sa283\sl100\slmult0\qj A fel\'fclvizsg\'e1lat alapj\'e1ul szolg\'e1l\'f3 t\'e9ny\'e1ll\'e1s

\par \pard\nowidctlpar\hyphpar0\fi-567\sl100\slmult0\qj\tx0\b0\f1 [1]\tab\f0 Az els\'f5fok\'fa \'e9p\'edt\'e9si hat\'f3s\'e1g a 2013. j\'falius 15-\'e9n kelt \'e9s 2013. augusztus 10-\'e9n joger\'f5re emelkedett I/688-19/2013. sz\'e1m\'fa hat\'e1rozat\'e1val az alperesi beavatkoz\'f3 (a tov\'e1bbiakban: beavatkoz\'f3) \'e9s a perben nem \'e1ll\'f3 t\'e1rsa k\'e9relm\'e9re \'e9p\'edt\'e9si enged\'e9lyt adott a \cf3\b ...\cf0\b0  sz\'e1m alatti, \cf3\b ...\cf0\b0  hrsz.-\'fa ingatlanon egylak\'e1sos lak\'f3\'e9p\'fclet \'e9p\'edt\'e9s\'e9re. Az \'e9p\'edttet\'f5k a kivitelez\'e9si munk\'e1kat 2014. febru\'e1r 26-\'e1n megkezdt\'e9k. Az e-\'e9p\'edt\'e9si napl\'f3ban 2014. m\'e1rcius 7-\'e9n az \'e9p\'edt\'e9svezet\'f5 bejegyz\'e9st eszk\'f6z\'f6lt, ezzel egyidej\'fbleg \'e9rtes\'edtette a tervez\'f5ket, hogy az enged\'e9lyez\'e9si terven sz\'e1mszaki elt\'e9r\'e9s mutatkozik, k\'e9rte annak pontos\'edt\'e1s\'e1t. A bejegyz\'e9sben r\'f6gz\'edtette, hogy az \'e9p\'fclet f\'fcgg\'f5leges ir\'e1ny\'fa kit\'fbz\'e9se a kiviteli tervek szerint f\'f6ldszint pv=0,00 m=Bf 286,25 m\'e9ter a hely\'e9n van. Ett\'f5l elt\'e9r\'f5en az enged\'e9lyes terveken a f\'f6ldszint pv=0,00 mBf 285,00 m\'e9ter szintre ker\'fclt megjel\'f6l\'e9sre. Kiemelte, hogy a terv nyilv\'e1nval\'f3an hib\'e1s, ez\'e9rt azt jav\'edtani sz\'fcks\'e9ges.

\par \pard\nowidctlpar\hyphpar0\fi-567\sl100\slmult0\qj\f1 [2]\tab\f0 A beavatkoz\'f3, a tervez\'f5 \'e9s a kivitelez\'f5 a II. rend\'fb alperest a 2014. m\'e1rcius 20-\'e1n kelt level\'fckben t\'e1j\'e9koztatt\'e1k a fentiekr\'f5l azzal, hogy a jav\'edtott tervrajzok felt\'f6lt\'e9sre ker\'fcltek az \'c9TDR rendszerbe. 

\par A II. rend\'fb alperes 2014. m\'e1jus 8-\'e1n I/839-2/2014. sz\'e1mon t\'e1j\'e9koztat\'f3 levelet adott ki az \'e9p\'edttet\'f5k r\'e9sz\'e9re. Ebben meg\'e1llap\'edtotta, hogy az abszol\'fat magass\'e1g meghat\'e1roz\'e1s\'e1ban sz\'e1mel\'edr\'e1s t\'f6rt\'e9nt \'e9s az \'e9p\'edttet\'f5k \'e1ltal k\'f6z\'f6lt \'faj magass\'e1gi adatok figyelembev\'e9tel\'e9vel sz\'fcks\'e9ges a tervezett \'e9p\'fcletet megval\'f3s\'edtani, annak megfelel\'f5 abszol\'fat magass\'e1ga helyesen: Bf=286,25 m\'e9ter. R\'f6gz\'edtette, hogy a jav\'edtott tervrajzok megegyeznek az enged\'e9lyezett tervdokument\'e1ci\'f3 rajzaival.

\par \pard\nowidctlpar\hyphpar0\fi-567\sl100\slmult0\qj\tx0\f1 [3]\tab\f0 A fenti t\'e1j\'e9koztat\'f3 lev\'e9llel szembeni felperesi panaszbejelent\'e9sre a II. rend\'fb alperes helysz\'edni ellen\'f5rz\'e9st tartott, majd a 2014. j\'falius 29-\'e9n kelt I/839-8/2014. sz\'e1m\'fa t\'e1j\'e9koztat\'f3 level\'e9ben k\'f6z\'f6lte, hogy az \'e9p\'fclet szerkezeti magass\'e1ga \'e9s a terephez val\'f3 magass\'e1gi elhelyezked\'e9se nem t\'e9r el az enged\'e9lyezett tervekt\'f5l, \'edgy az \'e9p\'edtm\'e9ny magass\'e1ga sem haladja meg a tervezett \'e1llapotot.

\par \pard\nowidctlpar\hyphpar0\fi-567\sl100\slmult0\qj\f1 [4]\tab\f0 A felperes ezt k\'f6vet\'f5en panaszbejelent\'e9st terjesztett el\'f5, amelyet a \cf3 I.rend\'fb alperes neve\cf0  I. ker\'fcleti \'c9p\'edt\'e9s\'fcgyi \'e9s \'d6r\'f6ks\'e9gv\'e9delmi Hivatal \'c9p\'edt\'e9sfel\'fcgyeleti Oszt\'e1lya, mint els\'f5fok\'fa \'e9p\'edt\'e9sfel\'fcgyeleti hat\'f3s\'e1g a 2014. okt\'f3ber 2-\'e1n kelt v\'e9gz\'e9s\'e9vel b\'edr\'e1lt el. Ebben az els\'f5fok\'fa elj\'e1r\'e1st megsz\'fcntette, mert annak folytat\'e1s\'e1ra okot ad\'f3 t\'e9ny nem \'e1ll fenn. A szemle \'e1ltal meg\'e1llap\'edthat\'f3an az \'e9p\'edt\'e9si, kivitelez\'e9si munka a z\'e1rad\'e9kolt tervdokument\'e1ci\'f3 szerint folyik. 

\par A v\'e9gz\'e9s ellen a felperes terjesztett el\'f5 fellebbez\'e9st, amelyhez mag\'e1nszak\'e9rt\'f5i v\'e9lem\'e9nyt csatolt, ebben a szak\'e9rt\'f5 az \'e9p\'edt\'e9ssel \'e9rintett ingatlannal szomsz\'e9dos felperesi ingatlan vonatkoz\'e1s\'e1ban v\'e1rhat\'f3 kil\'e1t\'e1scs\'f6kken\'e9st hat\'e1rozott meg.

\par \pard\nowidctlpar\hyphpar0\fi-567\sl100\slmult0\qj\tx0\f1 [5]\tab\f0 Az I. rend\'fb alperes a 2014. december 19-\'e9n hozott BPD/002/01095-10/2014. sz\'e1m\'fa egybefoglalt d\'f6nt\'e9s\'e9ben hat\'e1rozatot \'e9s - fel\'fcgyeleti jogk\'f6r\'e9ben elj\'e1rva - v\'e9gz\'e9st hozott. A hat\'e1rozati r\'e9szben a fenti fellebbez\'e9ssel t\'e1madott els\'f5fok\'fa v\'e9gz\'e9st - amelyet tartalma szerint hat\'e1rozatnak min\'f5s\'edtett - megv\'e1ltoztatta \'e9s a felperes \'e9p\'edt\'e9sfel\'fcgyeleti int\'e9zked\'e9sre ir\'e1nyul\'f3 k\'e9relm\'e9t elutas\'edtotta. A v\'e9gz\'e9s r\'e9szben k\'f6telezte az els\'f5fok\'fa \'e9p\'edt\'e9s\'fcgyi hat\'f3s\'e1got, hogy a I/688-19/2013. sz\'e1m\'fa joger\'f5s, \'e9p\'edt\'e9si enged\'e9lyt ad\'f3 hat\'e1rozat\'e1t jav\'edtsa ki, a kijav\'edt\'e1st szab\'e1lyszer\'fbn k\'f6z\'f6lje az \'fcgyfelekkel, valamint int\'e9zkedjen a kijav\'edtott tervek z\'e1rad\'e9kol\'e1sa \'e9s az \'c9TDR-be val\'f3 felt\'f6lt\'e9se ir\'e1nt. 

\par \pard\nowidctlpar\hyphpar0\fi-567\sl100\slmult0\qj Az indokol\'e1sban kifejtette, a fellebbez\'e9s k\'e9t k\'fcl\'f6nb\'f6z\'f5 elj\'e1r\'e1sra vonatkozott, egyfel\'f5l a tervek kijav\'edt\'e1s\'e1ra, m\'e1sfel\'f5l az \'e9p\'edt\'e9srend\'e9szeti elj\'e1r\'e1sra, amelyek t\'e1rgyukban \'f6sszef\'fcggnek, de hat\'f3s\'e1gilag hat\'e1sk\'f6r szempontj\'e1ban kett\'e9v\'e1lnak. Az els\'f5fok\'fa \'e9p\'edt\'e9s\'fcgyi hat\'f3s\'e1g elj\'e1r\'e1sa jogszer\'fb volt, a tervez\'e9s sor\'e1n adminisztr\'e1ci\'f3s hiba val\'f3sult meg, az eredeti terven t\'e9vesen t\'fcntett\'e9k fel a +- 0,00-285,00 Bf \'e9rt\'e9ket. A kijav\'edt\'e1st tartalmaz\'f3 t\'e1j\'e9koztat\'f3 lev\'e9l \'e9s a m\'f3dos\'edt\'e1s \'c9TDR rendszerbe val\'f3 felt\'f6lt\'e9se form\'e1j\'e1t tekintve nem megfelel\'f5 kijav\'edt\'f3 int\'e9zked\'e9s, ez\'e9rt sz\'fcks\'e9ges a k\'f6zigazgat\'e1si hat\'f3s\'e1gi elj\'e1r\'e1s \'e9s szolg\'e1ltat\'e1s \'e1ltal\'e1nos szab\'e1lyair\'f3l sz\'f3l\'f3 2004. \'e9vi CXL. t\'f6rv\'e9ny (a tov\'e1bbiakban: Ket.) 81/A. \'a7-\'e1ban foglaltaknak megfelel\'f5 kijav\'edt\'e1s.

\par \pard\nowidctlpar\hyphpar0\fi-567\sl100\slmult0\qj\tx0\f1 [6]\tab\f0 A II. rend\'fb alperes a 2015. janu\'e1r 14-\'e9n kelt I/3/2/2015. sz\'e1m\'fa hat\'e1rozat\'e1ban a I/688-19/2013. sz\'e1m\'fa joger\'f5re emelkedett \'e9p\'edt\'e9si enged\'e9lyt az al\'e1bbiak szerint jav\'edtotta ki: \'84Az enged\'e9lyez\'e9si terveken az \'e9p\'fclet +- 0,00 szintj\'e9nek megfelel\'f5 abszol\'fat magass\'e1g Bf=285 m \'e9rt\'e9kben ker\'fclt meghat\'e1roz\'e1sra. Az \'e9p\'fclet +-0,00 szintj\'e9nek megfelel\'f5 abszol\'fat magass\'e1ga helyesen Bf=286,25 m." A hat\'e1rozat ellen a hat\'f3s\'e1g a Ket. 81/A. \'a7 (3) bekezd\'e9se \'e9s 100. \'a7 (1) bekezd\'e9s a) pontj\'e1ra alap\'edtottan jogorvoslatot nem biztos\'edtott.

\par \pard\nowidctlpar\hyphpar0\fi-567\sl100\slmult0\qj\f1 [7]\tab\f0 A II. rend\'fb alperes fenti hat\'e1rozat\'e1val szemben a felperes fellebbez\'e9st \'e9s b\'edr\'f3s\'e1gi fel\'fclvizsg\'e1lati k\'e9relmet is el\'f5terjesztett. A fellebbez\'e9st az els\'f5fok\'fa hat\'f3s\'e1g v\'e9gz\'e9s\'e9vel \'e9rdemi vizsg\'e1lat n\'e9lk\'fcl elutas\'edtotta, amelyet a fellebbez\'e9s folyt\'e1n elj\'e1rt I. rend\'fb alperes helybenhagyott. A F\'f5v\'e1rosi K\'f6zigazgat\'e1si \'e9s Munka\'fcgyi B\'edr\'f3s\'e1g a 36.Kpk.45.966/2015/10. sz\'e1m\'fa v\'e9gz\'e9s\'e9vel az I. rend\'fb alperes fenti d\'f6nt\'e9s\'e9vel szembeni fel\'fclvizsg\'e1lati k\'e9relmet elutas\'edtotta.

\par \f1 [8]\tab\f0 A F\'f5v\'e1rosi K\'f6zigazgat\'e1si \'e9s Munka\'fcgyi B\'edr\'f3s\'e1g a 10.K.30.908/2015/2. sz\'e1m\'fa v\'e9gz\'e9s\'e9vel a kijav\'edt\'f3 hat\'e1rozattal szembeni felperesi keresetet id\'e9z\'e9s kibocs\'e1t\'e1sa n\'e9lk\'fcl elutas\'edtotta, mert az v\'e9lem\'e9nye szerint b\'edr\'f3s\'e1g el\'f5tt nem t\'e1madhat\'f3. A felperesi fellebbez\'e9s alapj\'e1n elj\'e1rt F\'f5v\'e1rosi T\'f6rv\'e9nysz\'e9k a 3.Kpkf.670.315/2015/2. sz\'e1m\'fa v\'e9gz\'e9s\'e9vel az els\'f5fok\'fa b\'edr\'f3s\'e1g v\'e9gz\'e9s\'e9t megv\'e1ltoztatta \'e9s a keresetlevelet \'e1ttette a Budapest F\'f5v\'e1ros Korm\'e1nyhivatal\'e1hoz azzal, hogy a keresetlevelet fel\'fcgyeleti int\'e9zked\'e9s ir\'e1nti k\'e9relemnek kell tekinteni.

\par \f1 [9]\tab\f0 A felperes a t\'f6rv\'e9nysz\'e9k v\'e9gz\'e9s\'e9vel szemben fel\'fclvizsg\'e1lati k\'e9relmet ny\'fajtott be a K\'fari\'e1hoz, amely a Kfv.IV.37.038/2016/5. sz\'e1m\'fa v\'e9gz\'e9s\'e9ben (a tov\'e1bbiakban: K\'fariai v\'e9gz\'e9s) a m\'e1sodfok\'fa v\'e9gz\'e9st az els\'f5fok\'fa v\'e9gz\'e9sre kiterjed\'f5en hat\'e1lyon k\'edv\'fcl helyezte \'e9s az els\'f5 fokon elj\'e1rt b\'edr\'f3s\'e1got \'faj elj\'e1r\'e1sra \'e9s \'faj hat\'e1rozat hozatal\'e1ra utas\'edtotta. Egyben a F\'f5v\'e1rosi K\'f6zigazgat\'e1si \'e9s Munka\'fcgyi B\'edr\'f3s\'e1g 36.Kpk.45.966/2015/10. sz\'e1m\'fa v\'e9gz\'e9s\'e9nek fel\'fclvizsg\'e1lat\'e1ra ir\'e1nyul\'f3 k\'e9relmet hivatalb\'f3l elutas\'edtotta. Az indokol\'e1s szerint a kijav\'edtott d\'f6nt\'e9s val\'f3j\'e1ban az \'e9p\'edt\'e9si enged\'e9ly m\'f3dos\'edt\'e1s\'e1ra ir\'e1nyul, amelyre alkalmatlan d\'f6nt\'e9si forma. Az elj\'e1rt b\'edr\'f3s\'e1goknak fel kellett volna ismerni\'fck, hogy a jegyz\'f5 \'e1ltal meghozott \'e9p\'edt\'e9s\'fcgyi hat\'f3s\'e1gi d\'f6nt\'e9sben nem kijav\'edt\'e1sr\'f3l van sz\'f3, a kijav\'edt\'f3 v\'e9gz\'e9st tartalma szerint kellett volna elb\'edr\'e1lni, ami k\'f6vetkezik a fel\'fclvizsg\'e1lati k\'e9relemben is megjel\'f6lt 1/2009. KJE hat\'e1rozatb\'f3l. Az els\'f5fok\'fa \'e9s m\'e1sodfok\'fa b\'edr\'f3s\'e1gi v\'e9gz\'e9s t\'f6bbek k\'f6z\'f6tt s\'e9rti a felperes jogorvoslati jog\'e1t, az \'faj elj\'e1r\'e1sban az els\'f5fok\'fa b\'edr\'f3s\'e1gnak a kijav\'edt\'f3 v\'e9gz\'e9st peres elj\'e1r\'e1sban, \'e9rdemben kell elb\'edr\'e1lnia, mert az tartalm\'e1ban az \'e9p\'edt\'e9si enged\'e9ly m\'f3dos\'edt\'e1s\'e1t jelenti.

\par \f1 [10]\tab\f0 A felperes az \'e9p\'edt\'e9sfel\'fcgyeleti int\'e9zked\'e9sre ir\'e1nyul\'f3 k\'e9relm\'e9t elutas\'edt\'f3 I. rend\'fb alperesi BPD/002/01095-10/2014. sz\'e1m\'fa m\'e1sodfok\'fa d\'f6nt\'e9s b\'edr\'f3s\'e1gi fel\'fclvizsg\'e1lat\'e1t is k\'e9rte. A F\'f5v\'e1rosi K\'f6zigazgat\'e1si \'e9s Munka\'fcgyi B\'edr\'f3s\'e1g a 10.K.31.371/2015/62. sz\'e1m\'fa \'edt\'e9let\'e9ben az I. rend\'fb alperes hat\'e1rozat\'e1t r\'e9szben - a v\'e9gz\'e9s tartalm\'fa d\'f6nt\'e9s, azaz kiz\'e1r\'f3lag a joger\'f5s \'e9p\'edt\'e9si enged\'e9lyes tervdokument\'e1ci\'f3 +- 0,00 szintj\'e9nek (285,00 m Bf) jav\'edt\'e1sa tekintet\'e9ben \'faj elj\'e1r\'e1sra k\'f6telez\'e9s n\'e9lk\'fcl hat\'e1lyon k\'edv\'fcl helyezte, egyebekben a felperes kereset\'e9t elutas\'edtotta. A perben szak\'e9rt\'f5i bizony\'edt\'e1st foganatos\'edtott, beszerezte Dr. \cf3\b ...\cf0\b0  igazs\'e1g\'fcgyi m\'fbszaki szak\'e9rt\'f5 szakv\'e9lem\'e9ny\'e9t, a felperes \'e9s a beavatkoz\'f3 az \'e1ll\'e1spontjukat al\'e1t\'e1maszt\'f3 mag\'e1nszak\'e9rt\'f5i v\'e9lem\'e9nyt csatolt.

\par \f1 [11]\tab\f0 A beavatkoz\'f3 fel\'fclvizsg\'e1lati k\'e9relme folyt\'e1n elj\'e1rt K\'faria a Kfv.II.38.100/2016/7. sz\'e1m\'fa \'edt\'e9let\'e9ben (a tov\'e1bbiakban: K\'fariai \'edt\'e9let1.) az els\'f5fok\'fa \'edt\'e9let keresetet elutas\'edt\'f3 rendelkez\'e9s\'e9t, tov\'e1bb\'e1 a perk\'f6lts\'e9g \'e9s illet\'e9k visel\'e9s\'e9re vonatkoz\'f3 rendelkez\'e9seit hat\'e1lyon k\'edv\'fcl helyezte \'e9s e k\'f6rben az els\'f5fok\'fa b\'edr\'f3s\'e1got \'faj elj\'e1r\'e1sra \'e9s \'faj hat\'e1rozat hozatal\'e1ra utas\'edtotta, egyebekben a joger\'f5s \'edt\'e9letet hat\'e1ly\'e1ban fenntartotta .

\par Egyr\'e9szt hangs\'falyozta, hogy a Ket. 81/A. \'a7 (1) bekezd\'e9se \'e9s az \'e9p\'edt\'e9s\'fcgyi \'e9s \'e9p\'edt\'e9sfel\'fcgyeleti hat\'f3s\'e1gi elj\'e1r\'e1sokr\'f3l \'e9s ellen\'f5rz\'e9sekr\'f5l, valamint az \'e9p\'edt\'e9s\'fcgyi hat\'f3s\'e1gi szolg\'e1ltat\'e1sr\'f3l sz\'f3l\'f3 312/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (a tov\'e1bbiakban: Rendelet) 22. \'a7 (1) bekezd\'e9se nyelvtani \'e9rtelmez\'e9s\'e9b\'f5l egy\'e9rtelm\'fb, hogy a kijav\'edt\'e1s elrendel\'e9se jogs\'e9rt\'f5 hat\'f3s\'e1gi int\'e9zked\'e9s volt. Mindezt az els\'f5fok\'fa b\'edr\'f3s\'e1g tov\'e1bbi szak\'e9rt\'f5i bizony\'edt\'e1ssal igazolta, r\'e1mutatva, hogy az abszol\'fat magass\'e1g alapadat, a beny\'fajtott tervdokument\'e1ci\'f3 t\'e9nyleges hib\'e1ban szenvedett, amely hiba ut\'f3lagosan csak m\'f3dos\'edt\'e1s ir\'e1nti k\'e9relemmel lett volna kik\'fcsz\'f6b\'f6lhet\'f5. A fel\'fclvizsg\'e1lati b\'edr\'f3s\'e1g ez\'e9rt a tervdokument\'e1ci\'f3 kijav\'edt\'e1s\'e1val kapcsolatos \'edt\'e9leti rendelkez\'e9st hat\'e1ly\'e1ban fenntartotta.

\par \pard\nowidctlpar\hyphpar0\fi-567\sl100\slmult0\qj\tx0\f1 [12]\tab\f0 M\'e1sr\'e9szt a K\'faria meg\'e1llap\'edtotta, hogy az els\'f5fok\'fa b\'edr\'f3s\'e1g t\'e9vesen d\'f6nt\'f6tt, amikor a felperes kereset\'e9t az I. rend\'fb alperes hat\'e1rozati d\'f6nt\'e9se tekintet\'e9ben - a kereshet\'f5s\'e9gi jog hi\'e1nya miatt - elutas\'edtotta. E vonatkoz\'e1sban a fel\'fclvizsg\'e1lati b\'edr\'f3s\'e1g az els\'f5fok\'fa b\'edr\'f3s\'e1got az \'e9p\'edt\'e9sfel\'fcgyeleti elj\'e1r\'e1st megsz\'fcntet\'f5 hat\'e1rozati rendelkez\'e9s k\'f6r\'e9ben \'faj elj\'e1r\'e1sra \'e9s \'faj hat\'e1rozat hozatal\'e1ra utas\'edtotta. A megism\'e9telt elj\'e1r\'e1sra vonatkoz\'f3an elrendelte, hogy a b\'edr\'f3s\'e1g k\'f6teles e vonatkoz\'e1sban a kereseti k\'e9relmet \'e9rdemben elb\'edr\'e1lni, figyelembe v\'e9ve a kijav\'edt\'e1ssal kapcsolatos joger\'f5s d\'f6nt\'e9s\'e9t.

\par \pard\nowidctlpar\hyphpar0\fi-567\sl100\slmult0\qj\f1 [13]\tab\f0 A megism\'e9telt elj\'e1r\'e1s eredm\'e9nyek\'e9nt hozott 30.K.30.824/2018/10. sz\'e1m\'fa \'edt\'e9let\'e9ben a F\'f5v\'e1rosi K\'f6zigazgat\'e1si \'e9s Munka\'fcgyi B\'edr\'f3s\'e1g az I. rend\'fb alperes BPD/002/01095-10/2014. sz\'e1m\'fa d\'f6nt\'e9s\'e9nek a hat\'e1rozati r\'e9sz\'e9t az els\'f5fok\'fa hat\'e1rozatra is kiterjed\'f5en hat\'e1lyon k\'edv\'fcl helyezte \'e9s az els\'f5fok\'fa \'e9p\'edt\'e9sfel\'fcgyeleti hat\'f3s\'e1got e k\'f6rben \'faj elj\'e1r\'e1sra k\'f6telezte. Az \'faj elj\'e1r\'e1sra el\'f5\'edrta, hogy a hat\'f3s\'e1gnak az eredeti, nem kijav\'edtott joger\'f5s \'e9p\'edt\'e9si enged\'e9lyben foglalt tervdokument\'e1ci\'f3 alapj\'e1n, az \'e9p\'fclet +- 0,00 szintj\'e9t a 285,00 m Bf magass\'e1gon kell figyelembe vennie \'e9s \'e9rt\'e9kelnie kell, hogy egy m\'e1sik \'edt\'e9leti d\'f6nt\'e9s folyt\'e1n a fennmarad\'e1si enged\'e9lyez\'e9si elj\'e1r\'e1s lefolytat\'e1sa elrendel\'e9sre ker\'fclt.

\par \f1 [14]\tab\f0 Az els\'f5fok\'fa \'edt\'e9lettel szemben a beavatkoz\'f3 terjesztett el\'f5 fel\'fclvizsg\'e1lati k\'e9relmet, a K\'faria a Kfv.II.38.279/2018/8. sz\'e1m\'fa \'edt\'e9let\'e9ben az els\'f5fok\'fa \'edt\'e9letet hat\'e1ly\'e1ban fenntartotta (a tov\'e1bbiakban: K\'fariai \'edt\'e9let2.)

\par \f1 [15]\tab\f0 Az \'e9p\'edttet\'f5k id\'f5k\'f6zben az \'e9p\'edt\'e9si enged\'e9llyel \'e9rintett \'e9p\'fcletet fel\'e9p\'edttett\'e9k, a beavatkoz\'f3 arra fennmarad\'e1si \'e9s haszn\'e1latbav\'e9teli enged\'e9ly ir\'e1nti k\'e9relmet ny\'fajtott be. A II. rend\'fb alperes a I/48/7/2016. sz\'e1m\'fa hat\'e1rozat\'e1ban a k\'e9relmet elutas\'edtotta, a beavatkoz\'f3 fellebbez\'e9se folyt\'e1n elj\'e1rt I. rend\'fb alperes a 2016. m\'e1jus 22-\'e9n kelt BP/1003/00178-20/2016. \'fcgyiratsz\'e1m\'fa v\'e9gz\'e9s\'e9ben az els\'f5fok\'fa hat\'e1rozatot megsemmis\'edtette \'e9s \'faj elj\'e1r\'e1s lefolytat\'e1s\'e1t rendelte el. \'c9rvel\'e9se szerint az \'faj elj\'e1r\'e1s keret\'e9ben az els\'f5fok\'fa hat\'f3s\'e1gnak a k\'e9relmet tartalma szerint haszn\'e1latbav\'e9teli enged\'e9ly ir\'e1nti k\'e9relemk\'e9nt kell elb\'edr\'e1lnia.

\par \f1 [16]\tab\f0 A felperes k\'e9rte, hogy az els\'f5fok\'fa hat\'f3s\'e1g elj\'e1r\'e1s\'e1t a peres \'fcgyek befejez\'e9s\'e9ig f\'fcggessze fel, a II. rend\'fb alperes a I/48/34/2016. sz\'e1m\'fa v\'e9gz\'e9s\'e9vel a k\'e9relmet elutas\'edtotta.

\par \f1 [17]\tab\f0 A II. rend\'fb alperes megism\'e9telt elj\'e1r\'e1s sor\'e1n hozott I/48/46/2016. sz\'e1m\'fa hat\'e1rozat\'e1ban a beavatkoz\'f3nak a haszn\'e1latbav\'e9teli enged\'e9lyt felt\'e9telekkel megadta. Kiemelte, hogy a jav\'edtott \'e9p\'edt\'e9si enged\'e9lyben szerepl\'f5 \'e9p\'fclet magass\'e1ghoz k\'e9pest csup\'e1n n\'e9h\'e1ny centim\'e9teres elt\'e9r\'e9st \'e1llap\'edtott meg a kirendelt f\'f6ldm\'e9r\'f5, ez pedig a t\'fbr\'e9shat\'e1ron bel\'fcli. Enged\'e9lyt\'f5l elt\'e9r\'f5, enged\'e9lyhez k\'f6t\'f6tt elt\'e9r\'e9s nem t\'f6rt\'e9nt, az \'e9p\'edtm\'e9ny rendeltet\'e9sszer\'fb \'e9s biztons\'e1gos haszn\'e1latra alkalmas.

\par \f1 [18]\tab\f0 Az I. rend\'fb alperes a 2016. augusztus 18-\'e1n hozott BP/1003/00178-30/2016. sz\'e1m\'fa egybefoglalt d\'f6nt\'e9s\'e9vel egyr\'e9szt a II. rend\'fb alperes I/48/34/2016. sz\'e1m\'fa v\'e9gz\'e9s\'e9t az indokol\'e1s pontos\'edt\'e1s\'e1val helybenhagyta. M\'e1sr\'e9szt a II. rend\'fb alperes I/48/46/2016. sz\'e1m\'fa els\'f5fok\'fa hat\'e1rozat\'e1t - az \'fcgy \'e9rdem\'e9t nem \'e9rint\'f5 - kieg\'e9sz\'edt\'e9ssel szint\'e9n helybenhagyta. 

\par Okfejt\'e9se szerint a felperes k\'e9relm\'e9re nem volt felf\'fcggeszthet\'f5 az elj\'e1r\'e1s, mivel a Ket. 32. \'a7 (3) bekezd\'e9s\'e9ben megjel\'f6lt felt\'e9telek nem teljes\'fcltek. Az \'e9p\'edt\'e9si tervt\'f5l val\'f3 elt\'e9r\'e9sek t\'fbr\'e9shat\'e1ron bel\'fcliek, a tereprendez\'e9si elt\'e9r\'e9s ugyan jelent\'f5s, azonban az a Rendelet 22. \'a7 (1) bekezd\'e9s a)-c) pontjaiban foglalt kiv\'e9telek k\'f6r\'e9be tartozik, ez\'e9rt nem volt sz\'fcks\'e9g m\'f3dos\'edtott \'e9p\'edt\'e9si enged\'e9ly vagy fennmarad\'e1si enged\'e9ly el\'f5terjeszt\'e9s\'e9re. 

\par 

\par \tab\b A kereseti k\'e9relmek

\par \b0 

\par \pard\nowidctlpar\hyphpar0\fi-567\sl100\slmult0\qj\tx0\tx570\f1 [19]\tab\f0 A felperes keresettel t\'e1madta a II. rend\'fb alperes I/3/2/2015. iktat\'f3sz\'e1m\'fa hat\'e1rozat\'e1t, az I. rend\'fb alperes BP/1003/00178-20/2016. sz\'e1m\'fa v\'e9gz\'e9s\'e9t \'e9s az I. rend\'fb alperes BP/1003/00178-30/2016. sz\'e1m\'fa egybefoglalt d\'f6nt\'e9s\'e9t k\'e9rve azok b\'edr\'f3s\'e1gi fel\'fclvizsg\'e1lat\'e1t. A felperes a t\'e1madott d\'f6nt\'e9sekhez kapcsol\'f3d\'f3an elj\'e1r\'e1si- \'e9s anyagi jogi jogszab\'e1lys\'e9rt\'e9sekre hivatkozott.

\par \pard\nowidctlpar\hyphpar0\sb283\sa283\sl100\slmult0\qj\tx570\b Az els\'f5fok\'fa \'edt\'e9let

\par \pard\nowidctlpar\hyphpar0\fi-567\sl100\slmult0\qj\tx0\b0\f1 [20]\tab\f0 A k\'f6zigazgat\'e1si \'e9s munka\'fcgyi b\'edr\'f3s\'e1g joger\'f5s \'edt\'e9let\'e9ben a II. rend\'fb alperes I/3/2/2015. iktat\'f3sz\'e1m\'fa hat\'e1rozat\'e1t hat\'e1lyon k\'edv\'fcl helyezte. A b\'edr\'f3s\'e1g az I. rend\'fb alperes BP/1003/00178-30/2016. sz\'e1m\'fa egybefoglalt d\'f6nt\'e9s\'e9t az els\'f5fok\'fa d\'f6nt\'e9sekre, valamint a BP/1003/00178-20/2016. sz\'e1m\'fa m\'e1sodfok\'fa v\'e9gz\'e9s\'e9re is kiterjed\'f5en hat\'e1lyon k\'edv\'fcl helyezte \'e9s az els\'f5fok\'fa k\'f6zigazgat\'e1si szervet \'faj elj\'e1r\'e1sra k\'f6telezte.

\par \pard\nowidctlpar\hyphpar0\fi-567\sl100\slmult0\qj\f1 [21]\tab\f0 A II. rend\'fb alperes kijav\'edt\'f3 d\'f6nt\'e9s\'e9nek jogszer\'fbs\'e9ge k\'f6r\'e9ben a K\'fariai v\'e9gz\'e9st alapul v\'e9ve osztotta a K\'fariai \'edt\'e9let1. \'e1ltal kifejtetteket. R\'f6gz\'edtette, hogy a Ket. 81/A. \'a7 (1) bekezd\'e9se nem ad lehet\'f5s\'e9get arra, hogy az \'e9p\'edt\'e9si enged\'e9lyk\'e9relem alapj\'e1ul szolg\'e1l\'f3 hib\'e1s tervdokument\'e1ci\'f3t b\'e1rmely okb\'f3l jav\'edtani lehessen. Ezt meghalad\'f3an az \'e9p\'edt\'e9si enged\'e9lyr\'f5l sz\'f3l\'f3 hat\'f3s\'e1gi d\'f6nt\'e9s el\'edr\'e1st, sz\'e1mszaki hib\'e1t nem is tartalmazott. A beavatkoz\'f3 \'e9s a II. rend\'fb alperes a Rendelet 22. \'a7 (1) bekezd\'e9s\'e9t t\'e9vesen \'e9rtelmezte, az a joger\'f5s \'e9p\'edt\'e9si enged\'e9ly ut\'f3lagos kijav\'edt\'e1s\'e1nak jogalapj\'e1t nem biztos\'edtja. Az \'faj elj\'e1r\'e1s elrendel\'e9se nem indokolt, mert az \'e9p\'fclet elk\'e9sz\'fclt, \'edgy nincs helye az \'e9p\'edt\'e9si enged\'e9ly m\'f3dos\'edt\'e1s\'e1ra ir\'e1nyul\'f3 elj\'e1r\'e1snak.

\par \f1 [22]\tab\f0 Az I. rend\'fb alperes egybefoglalt d\'f6nt\'e9s\'e9nek \'e9s v\'e9gz\'e9s\'e9nek fel\'fclvizsg\'e1lata vonatkoz\'e1s\'e1ban az els\'f5fok\'fa b\'edr\'f3s\'e1g a K\'fariai \'edt\'e9let1.-re hivatkozva kiemelte, hogy a beavatkoz\'f3 a joger\'f5s \'e9p\'edt\'e9si tervt\'f5l elt\'e9r\'f5 kiviteli tervet k\'e9sz\'edtett, az abszol\'fat magass\'e1g alapadat, a beny\'fajtott tervdokument\'e1ci\'f3 t\'e9nyleges hib\'e1ban szenved. A 10.K.31.371/2015. sz\'e1m\'fa k\'f6zigazgat\'e1si perben kirendelt Dr. \cf3\b ...\cf0\b0  igazs\'e1g\'fcgyi szak\'e9rt\'f5 meg\'e1llap\'edtotta, hogy sem a 285,00 m Bf., sem a 286,32 m Bf. szintnek megfelel\'f5en nem \'e1ll\'edthat\'f3 el\'f5 az enged\'e9lyez\'e9si dokument\'e1ci\'f3ban l\'e1that\'f3 eredeti terepvonal, az \'e9p\'fclet eredetileg az \'e9p\'edt\'e9si teleknek nem a helysz\'ednrajzon \'e1br\'e1zolt r\'e9sz\'e9re ker\'fclt felszerkeszt\'e9sre. Az \'e9p\'edtm\'e9ny szintmagass\'e1gi adatainak abszol\'fat \'e9rt\'e9kben val\'f3 meghat\'e1roz\'e1s\'e1t ad\'f3 magass\'e1gi \'e9rt\'e9k az \'e9p\'edt\'e9szeti m\'fbszaki dokument\'e1ci\'f3 alapadat\'e1nak min\'f5s\'fcl. Ezt v\'e1ltoztatni jogszer\'fben csak az \'e9p\'edt\'e9si enged\'e9ly teljes k\'f6r\'fb m\'f3dos\'edt\'e1s\'e1val lehetett. A jav\'edtott enged\'e9lyez\'e9si tervdokument\'e1ci\'f3 szerint az \'e9p\'fclet abszol\'fat magass\'e1ga 1,25 m\'e9terrel, a t\'e9nylegesen meg\'e9p\'fclt \'e9p\'fclet abszol\'fat magass\'e1ga 1,32 m\'e9terrel haladja meg a j\'f3v\'e1hagyott dokument\'e1ci\'f3 szerinti \'e9p\'fcletmagass\'e1gi \'e9rt\'e9ket.

\par \f1 [23]\tab\f0 Az els\'f5fok\'fa b\'edr\'f3s\'e1g v\'e9lem\'e9nye szerint mivel a kivitelez\'e9s megt\'f6rt\'e9nt \'e9s a magass\'e1gi alapadat, valamint a meg\'e9p\'fclt \'e9p\'fclet abszol\'fat magass\'e1ga vonatkoz\'e1s\'e1ban a szab\'e1lytalans\'e1g igazoltan fenn\'e1llt, ez\'e9rt csak fennmarad\'e1si enged\'e9lyez\'e9si elj\'e1r\'e1s lefolytat\'e1s\'e1ra van jogszer\'fb lehet\'f5s\'e9g. Az I. rend\'fb alperes v\'e9gz\'e9s\'e9ben jogszab\'e1lys\'e9rt\'f5 m\'f3don utas\'edtotta az els\'f5fok\'fa hat\'f3s\'e1got haszn\'e1latbav\'e9teli enged\'e9lyez\'e9si elj\'e1r\'e1s lefolytat\'e1s\'e1ra.

\par \f1 [24]\tab\f0 A fentieket meghalad\'f3an az els\'f5fok\'fa hat\'f3s\'e1g a Ket. 32. \'a7-\'e1ban foglaltakat megs\'e9rtve utas\'edtotta el az elj\'e1r\'e1s felf\'fcggeszt\'e9s\'e9re ir\'e1nyul\'f3 k\'e9relmet, hiszen el\'f5k\'e9rd\'e9sr\'f5l van sz\'f3l.

\par \f1 [25]\tab\f0 Az \'faj elj\'e1r\'e1sra a k\'f6zigazgat\'e1si \'e9s munka\'fcgyi b\'edr\'f3s\'e1g el\'f5\'edrta, hogy fennmarad\'e1si enged\'e9lyez\'e9si elj\'e1r\'e1st kell lefolytatni, elb\'edr\'e1lva a beavatkoz\'f3i k\'e9relmet. Ennek sor\'e1n az eredeti, nem kijav\'edtott joger\'f5s \'e9p\'edt\'e9si enged\'e9ly tartalm\'e1t k\'f6teles a hat\'f3s\'e1g alapul venni. Vizsg\'e1lnia sz\'fcks\'e9ges, hogy a fentiekben r\'f6gz\'edtetteken t\'fal, azzal \'f6sszef\'fcgg\'e9sben esetlegesen \'e1llap\'edthat\'f3-e meg tov\'e1bbi szab\'e1lytalans\'e1g, k\'fcl\'f6n\'f6s tekintettel az \'e9p\'edtm\'e9nymagass\'e1gra. Ki kell t\'e9rni a terepfelt\'f6lt\'e9s k\'e9rd\'e9sk\'f6rre is.

\par \pard\nowidctlpar\hyphpar0\sl100\slmult0\qj 

\par \pard\nowidctlpar\hyphpar0\fi-567\sl100\slmult0\qj\tx570\b\tab A fel\'fclvizsg\'e1lati k\'e9relem \'e9s ellenk\'e9relem

\par 

\par \pard\nowidctlpar\hyphpar0\fi-567\sl100\slmult0\qj\tx0\b0\f1 [26]\tab\f0 A joger\'f5s \'edt\'e9let ellen a beavatkoz\'f3 terjesztett el\'f5 fel\'fclvizsg\'e1lati k\'e9relmet annak hat\'e1lyon k\'edv\'fcl helyez\'e9se \'e9s a kereset elutas\'edt\'e1sa ir\'e1nt. \'c1ll\'e1spontja szerint az \'edt\'e9let s\'e9rti a Ket. 37. \'a7-\'e1t, a polg\'e1ri perrendtart\'e1sr\'f3l sz\'f3l\'f3 1952. \'e9vi III. t\'f6rv\'e9ny (a tov\'e1bbiakban: Pp.) 1., 2.. 206. \'a7-ait, az \'fcgyfelek Alapt\'f6rv\'e9nyben biztos\'edtott alapjogait, a tisztess\'e9ges elj\'e1r\'e1shoz val\'f3 jogosults\'e1g v\'e9delm\'e9re, az 1/2009. KJE hat\'e1rozatban foglaltakat, a Rendelet 22. \'a7-\'e1t, valamint az \'e9p\'edtett k\'f6rnyezet alak\'edt\'e1s\'e1r\'f3l \'e9s v\'e9delm\'e9r\'f5l sz\'f3l\'f3 1997. \'e9vi LXXVIII. t\'f6rv\'e9ny (a tov\'e1bbiakban: \'c9tv.) 44. \'a7 (2) bekezd\'e9s\'e9t, 46. \'a7-\'e1t \'e9s 46/A. \'a7 (2) bekezd\'e9s\'e9t.

\par \pard\nowidctlpar\hyphpar0\fi-567\sl100\slmult0\qj\f1 [27]\tab\f0 A K\'fariai v\'e9gz\'e9s\'e9re figyelemmel az \'e9p\'edt\'e9si enged\'e9ly kijav\'edt\'e1sa k\'f6r\'e9ben az alaki hiba orvosl\'e1st nyert, tartalmi elb\'edr\'e1l\'e1snak van helye. Jelen elj\'e1r\'e1sban csak az a k\'e9rd\'e9s, hogy volt-e jogszab\'e1lyi lehet\'f5s\'e9ge a hat\'e1sk\'f6rrel rendelkez\'f5 hat\'f3s\'e1gnak a joger\'f5s \'e9p\'edt\'e9si enged\'e9ly m\'f3dos\'edt\'e1sa t\'e1rgy\'e1ban az adott hat\'e1rozatot kiadni, teh\'e1t a megv\'e1ltoztatott mBf. magass\'e1gi \'e9rt\'e9k jogszab\'e1lys\'e9rt\'f5, avagy nem. A haszn\'e1latbav\'e9teli elj\'e1r\'e1ssal kapcsolatos hat\'e1rozatok fel\'fclvizsg\'e1lat\'e1t pedig a \'84kijav\'edt\'f3 hat\'e1rozatok" \'e9rdemi elb\'edr\'e1l\'e1sa ut\'e1n, k\'fcl\'f6n elj\'e1r\'e1sban kellett volna megtenni.

\par \f1 [28]\tab\f0 A beavatkoz\'f3 szerint a K\'fariai v\'e9gz\'e9s \'e9s a K\'fariai \'edt\'e9let1. ellentmondanak egym\'e1snak, a K\'fariai v\'e9gz\'e9s jogszer\'fb, m\'edg a K\'fariai \'edt\'e9let1. jogszer\'fbtlen az 1/2009. KJE hat\'e1rozatban foglaltaknak megfelel\'f5en. 

\par \pard\nowidctlpar\hyphpar0\fi-567\sl100\slmult0\qj\tx0 A b\'edr\'f3s\'e1goknak el\'f5sz\'f6r azt kellett volna meg\'e1llap\'edtaniuk, hogy a magass\'e1gi adatot kijav\'edt\'f3 hat\'f3s\'e1gi d\'f6nt\'e9s tartalm\'e1nak megfelel\'f5en az \'e9p\'edt\'e9si enged\'e9ly m\'f3dos\'edt\'e1s\'e1nak min\'f5s\'fcl, a hat\'f3s\'e1g pedig a kivitelez\'e9st enged\'e9lyezte a 286,25 mBf. \'e9rt\'e9k figyelembev\'e9tel\'e9vel. Az \'e9p\'edt\'e9sfel\'fcgyeleti hat\'f3s\'e1gi elj\'e1r\'e1s lefolyt, a hat\'f3s\'e1g szerint szab\'e1lytalans\'e1g nem t\'f6rt\'e9nt. A beavatkoz\'f3 olyan j\'f3hiszem\'fb \'e9p\'edttet\'f5, aki az elj\'e1r\'e1s sor\'e1n a hat\'f3s\'e1g \'e1ltal el\'f5\'edrt minden k\'f6telezetts\'e9g\'e9t teljes\'edtette. A felperes jogorvoslati k\'e9relmeit a hat\'f3s\'e1gok \'e9s a b\'edr\'f3s\'e1gok \'e9rdemben elb\'edr\'e1lt\'e1k, jogs\'e9relem nem \'f5t, hanem a beavatkoz\'f3t \'e9rte.

\par \f1 [29]\tab\f0 A I/3/2/2015. sz\'e1m\'fa kijav\'edt\'f3 hat\'e1rozatot tartalma szerint kell elb\'edr\'e1lnia a b\'edr\'f3s\'e1gnak \'e9s meg kell \'e1llap\'edtania, hogy a II. rend\'fb alperes 2015. janu\'e1r 14-\'e9n kelt hat\'e1rozata az \'e9p\'edt\'e9si enged\'e9ly m\'f3dos\'edt\'e1s\'e1nak t\'e1rgy\'e1ban hozott enged\'e9lynek min\'f5s\'fcl. A t\'e9ves form\'e1ban 2014. m\'e1jus 8-\'e1n kiadott t\'e1j\'e9koztat\'f3 lev\'e9l is enged\'e9lynek min\'f5s\'fcl, amely a helyes 286,25 mBf. magass\'e1got legitim\'e1lta. A II. rend\'fb alperes hat\'e1rozat\'e1nak b\'edr\'f3s\'e1gi fel\'fclvizsg\'e1lata csak arra terjedhet ki, hogy az \'e9p\'edt\'e9si hat\'f3s\'e1g adhatott-e ki jogszer\'fben 286,25 mBf. magass\'e1gi \'e9rt\'e9k mellett m\'f3dos\'edtott \'e9p\'edt\'e9si enged\'e9lyt, avagy sem. Ez a kirendelt szak\'e9r\'f5 v\'e9lem\'e9nye szerint nem \'fctk\'f6z\'f6tt jogszab\'e1lyba.

\par \pard\nowidctlpar\hyphpar0\fi-567\sl100\slmult0\qj\f1 [30]\tab\f0 A haszn\'e1latbav\'e9teli enged\'e9lyhez kapcsol\'f3d\'f3 hat\'e1rozatok k\'f6r\'e9ben a beavatkoz\'f3 kifejtette, hogy az ezekhez kapcsol\'f3d\'f3 \'edt\'e9leti rendelkez\'e9s is jogszab\'e1lys\'e9rt\'f5, mert egyr\'e9szr\'f5l a kivitelez\'e9sre a m\'f3dos\'edtott \'e9p\'edt\'e9si enged\'e9ly alapj\'e1n ker\'fclt sor, m\'e1sr\'e9szr\'f5l a Ket. 37. \'a7-a alapj\'e1n a beavatkoz\'f3 k\'e9relm\'e9t tartalma szerint kell elb\'edr\'e1lni, \'edgy ha a hat\'f3s\'e1g t\'e9ves form\'e1ban hozott hat\'e1rozatot, ezt az \'fcgyf\'e9l terh\'e9re nem lehet figyelembe venni.

\par \pard\nowidctlpar\hyphpar0\fi-567\sl100\slmult0\qj\tx0 Megalapozatlan az az \'edt\'e9leti rendelkez\'e9s, hogy a beavatkoz\'f3 a joger\'f5s \'e9p\'edt\'e9si tervt\'f5l elt\'e9r\'f5 kiviteli tervet k\'e9sz\'edtett. A kiviteli terv ugyanis a rajzok alapj\'e1n k\'e9sz\'fclt, \'edgy a tervdokument\'e1ci\'f3ban l\'e9v\'f5 ellenmond\'e1st a kiviteli terv nem tartalmazta, erre az \'e9p\'edttet\'f5 h\'edvta fel a hat\'f3s\'e1g figyelm\'e9t. A jogszab\'e1lys\'e9rt\'f5 \'e9s Alapt\'f6rv\'e9nybe \'fctk\'f6z\'f5 egy olyan \'e9p\'edt\'e9sfel\'fcgyeleti elj\'e1r\'e1s megind\'edt\'e1sa, amely arra ir\'e1nyul, hogy az eredeti \'e9s hib\'e1s enged\'e9lyez\'e9si terv alapj\'e1n vizsg\'e1lja a kivitelez\'e9s jogszer\'fbs\'e9g\'e9t, mert az \'e9p\'edttet\'f5 a kivitelez\'e9s megkezd\'e9sekor megind\'edtotta a tervhiba kik\'fcsz\'f6b\'f6l\'e9s\'e9re ir\'e1nyul\'f3 \'e9p\'edt\'e9s\'fcgyi elj\'e1r\'e1st \'e9s j\'f3v\'e1hagy\'f3 hat\'e1rozatot kapott.

\par \f1 [31]\tab\f0 A beavatkoz\'f3 hivatkozott dr. \cf3\b ...\cf0\b0  m\'e1sik perben beszerzett kieg\'e9sz\'edtett szakv\'e9lem\'e9ny\'e9re \'e9s a csatolt mag\'e1nszak\'e9rt\'f5i v\'e9lem\'e9nyekre, valamint a hat\'f3s\'e1g \'e1ltal kirendelt geod\'e9ziai szak\'e9rt\'f5 v\'e9lem\'e9ny\'e9re. Hangs\'falyozta, a b\'edr\'f3s\'e1g f\'e9lre\'e9rtelmezi dr. \cf3\b ...\cf0\b0  szakv\'e9lem\'e9ny\'e9nek azt a r\'e9sz\'e9t, amely szerint a kivitelezett \'e9p\'fclet 1,32 m\'e9terrel meghaladja a j\'f3v\'e1hagyott enged\'e9lyez\'e9si dokument\'e1ci\'f3 szerinti magass\'e1gi \'e9rt\'e9ket. Ez ugyanis a kirendelt igazs\'e1g\'fcgyi szak\'e9rt\'f5 jogi v\'e9lem\'e9nye volt. A szak\'e9rt\'f5i meg\'e1llap\'edt\'e1s al\'e1t\'e1masztja azt a beavatkoz\'f3i \'e9rvel\'e9st, hogy a 285 mBf. magass\'e1gi \'e9rt\'e9kn\'e9l az \'e9p\'fclet magasabb. A szak\'e9rt\'f5k egybehangz\'f3 v\'e9lem\'e9nye szerint a bejelentett \'e9s a hat\'f3s\'e1g \'e1ltal j\'f3v\'e1hagyott 286,25 mBf. szerinti, de 7 centim\'e9terrel magasabb \'e9p\'fclet ker\'fclt kivitelez\'e9sre a t\'fbr\'e9shat\'e1ron bel\'fcl.

\par \pard\nowidctlpar\hyphpar0\fi-567\sl100\slmult0\qj\f1 [32]\tab\f0 A beavatkoz\'f3 \'e9rvel\'e9se szerint \'fajabb \'e9p\'edt\'e9sfel\'fcgyeleti elj\'e1r\'e1s elrendel\'e9s\'e9re nincs sz\'fcks\'e9g, mert az \'e9p\'fclet az \'e9p\'edt\'e9s\'fcgyi hat\'f3s\'e1g enged\'e9ly\'e9vel \'e9s napi szint\'fb ellen\'f5rz\'e9se mellett, szab\'e1lyosan ker\'fclt kivitelez\'e9sre.

\par \f1 [33]\tab\f0 Fennmarad\'e1si enged\'e9ly kiad\'e1sa ir\'e1nti elj\'e1r\'e1s a fentiek miatt sz\'fcks\'e9gtelen, az \'e9p\'edt\'e9s\'fcgyi hat\'f3s\'e1g k\'f6teles a haszn\'e1latbav\'e9teli enged\'e9ly kiad\'e1s\'e1ra a tervszer\'fb \'e9s szab\'e1lyos \'e9p\'edtkez\'e9sre figyelemmel.

\par \f1 [34]\tab\f0 A felperes fel\'fclvizsg\'e1lati ellenk\'e9relm\'e9ben a joger\'f5s \'edt\'e9let hat\'e1ly\'e1ban fenntart\'e1s\'e1t ind\'edtv\'e1nyozta.

\par \pard\nowidctlpar\hyphpar0\fi-567\sl100\slmult0\qj\tx0 Kiemelte, hogy a kor\'e1bbi k\'fariai d\'f6nt\'e9sek nem ellentmond\'f3ak, az elj\'e1r\'e1s menete megfelel\'f5. A beavatkoz\'f3 \'e1ll\'edt\'e1s\'e1val szemben a perbeli \'fcgyben \'e9p\'edt\'e9si enged\'e9ly m\'f3dos\'edt\'e1sa ir\'e1nti elj\'e1r\'e1s nem folyt le, ilyen elj\'e1r\'e1st a beavatkoz\'f3 nem kezdem\'e9nyezett. A joger\'f5s \'e9p\'edt\'e9si enged\'e9ly 285 mBf. szintje abszol\'fat magass\'e1gi \'e9rt\'e9kk\'e9nt r\'f6gz\'fclt. A kiviteli terv ezzel szemben nem ennek megfelel\'f5en k\'e9sz\'fclt el. Ez\'e9rt a kivitelez\'e9s jogszer\'fbtlen\'fcl val\'f3sult meg, \'edgy nem haszn\'e1latbav\'e9teli, hanem fennmarad\'e1si enged\'e9lyez\'e9si elj\'e1r\'e1snak van helye. A II. rend\'fb alperes kijav\'edt\'f3 d\'f6nt\'e9se s\'falyosan jogszab\'e1lys\'e9rt\'f5, annak hat\'e1lyon k\'edv\'fcl helyez\'e9se jogszer\'fb.

\par \f1 [35]\tab\f0 Az alperesek nyilatkozatot nem tettek.

\par 

\par \b A K\'faria d\'f6nt\'e9se \'e9s jogi indokai

\par 

\par \pard\nowidctlpar\hyphpar0\fi-567\sl100\slmult0\qj\tx0\tx570\b0\f1 [36]\tab\f0 A fel\'fclvizsg\'e1lati k\'e9relem alaptalan.

\par \pard\nowidctlpar\hyphpar0\fi-567\sl100\slmult0\qj\f1 [37]\tab\f0 A Pp. 275. \'a7 (1) \'e9s (2) bekezd\'e9s\'e9re figyelemmel a fel\'fclvizsg\'e1lati elj\'e1r\'e1sban bizony\'edt\'e1s felv\'e9tel\'e9nek nincs helye, a K\'faria a fel\'fclvizsg\'e1lati k\'e9relem elb\'edr\'e1l\'e1sa sor\'e1n a rendelkez\'e9sre \'e1ll\'f3 iratok alapj\'e1n d\'f6nt. A joger\'f5s \'edt\'e9let csak a fel\'fclvizsg\'e1lati k\'e9relem \'e9s a csatlakoz\'f3 fel\'fclvizsg\'e1lati k\'e9relem keretei k\'f6z\'f6tt vizsg\'e1lhat\'f3 fel\'fcl.

\par \f1 [38]\tab\f0 A K\'faria \'e1ll\'e1spontja szerint az els\'f5fok\'fa b\'edr\'f3s\'e1g a pontosan \'e9s t\'f6rv\'e9nyesen meg\'e1llap\'edtott t\'e9ny\'e1ll\'e1sb\'f3l helyt\'e1ll\'f3 jogi k\'f6vetkeztet\'e9sekre jutott. A joger\'f5s \'edt\'e9letben \'edrtakkal a fel\'fclvizsg\'e1lati b\'edr\'f3s\'e1g egyet\'e9rt, a fel\'fclvizsg\'e1lati k\'e9relmet elb\'edr\'e1lva az al\'e1bbiakat fejti ki.

\par \f1 [39]\tab\f0 A K\'faria els\'f5dlegesen hangs\'falyozza, az els\'f5fok\'fa b\'edr\'f3s\'e1g vizsg\'e1lta a k\'f6zigazgat\'e1si elj\'e1r\'e1sok teljes anyag\'e1t, a felek \'e9s a beavatkoz\'f3 perbeli nyilatkozatait, beadv\'e1nyait, \'edgy a bizony\'edt\'e9kokat a Pp. 206. \'a7 (1) bekezd\'e9se alapj\'e1n a maguk \'f6sszess\'e9g\'e9ben \'e9rt\'e9kelte \'e9s helyesen d\'f6nt\'f6tt a keresetekr\'f5l. Jogszab\'e1lys\'e9rt\'e9st ebben a k\'f6rben a r\'f6gz\'edtett t\'e9ny\'e1ll\'e1s iratelleness\'e9ge, a bizony\'edt\'e9kok kir\'edv\'f3an okszer\'fbtlen vagy a logika szab\'e1lyaival ellent\'e9tes m\'e9rlegel\'e9se alapozhat meg, ilyen jogs\'e9rt\'e9s azonban nem t\'e1rhat\'f3 fel.

\par \f1 [40]\tab\f0 A joger\'f5s \'edt\'e9let a Pp. 213. \'a7 (1) bekezd\'e9s\'e9vel \'f6sszhangban kiterjedt valamennyi, a felperes \'e1ltal megjel\'f6lt jogszab\'e1lys\'e9rt\'e9sre, a k\'f6zigazgat\'e1si \'e9s munka\'fcgyi b\'edr\'f3s\'e1g indokol\'e1si k\'f6telezetts\'e9g\'e9nek a Pp. 221. \'a7 (1) bekezd\'e9s\'e9nek megfelel\'f5en eleget tett.

\par \f1 [41]\tab\f0 A kor\'e1bban m\'e1r hivatkozottak szerint a K\'fariai v\'e9gz\'e9sben r\'f6gz\'edt\'e9st nyert, hogy a II. rend\'fb alperes I/3/2/2015. iktat\'f3sz\'e1m\'fa, az \'e9p\'edt\'e9si enged\'e9lyt kijav\'edt\'f3 d\'f6nt\'e9se nem a Ket.-nek megfelel\'f5 d\'f6nt\'e9si form\'e1ban ker\'fclt meghozatalra, ezzel alkotm\'e1nyos alapjogok \'e9s a Pp. 1. \'a7-\'e1ban, valamint 2. \'a7 (1) bekezd\'e9s\'e9ben foglalt alapelvek is s\'e9r\'fcltek. A b\'edr\'f3s\'e1gnak a d\'f6nt\'e9s fel\'fclvizsg\'e1lata sor\'e1n annak tartalm\'e1b\'f3l kell kiindulnia \'e9s az ehhez kapcsol\'f3d\'f3 megfelel\'f5 elj\'e1r\'e1st sz\'fcks\'e9ges lefolytatnia. Az \'e9p\'edt\'e9si enged\'e9lyben az \'e9p\'fclet abszol\'fat magass\'e1g\'e1nak meghat\'e1roz\'e1sa az \'fcgy \'e9rdem\'e9re tartoz\'f3 k\'e9rd\'e9s, annak m\'f3dos\'edt\'e1s\'e1ra a Ket. kijav\'edt\'e1sra vonatkoz\'f3 szab\'e1lyai nem alkalmasak.

\par \f1 [42]\tab\f0 A K\'fariai \'edt\'e9let1. kiemelte, hogy kijav\'edt\'e1si elj\'e1r\'e1sban az \'e9p\'edt\'e9si enged\'e9ly k\'e9relem alapj\'e1ul szolg\'e1l\'f3 hib\'e1s tervdokument\'e1ci\'f3 b\'e1rmely okb\'f3l t\'f6rt\'e9n\'f5 jav\'edt\'e1s\'e1ra nincs lehet\'f5s\'e9g. Az \'e9p\'edt\'e9si enged\'e9lyr\'f5l sz\'f3l\'f3 hat\'f3s\'e1gi d\'f6nt\'e9s el\'edr\'e1st, sz\'e1mszaki hib\'e1t nem tartalmaz, mivel meghozatal\'e1nak id\'f5pontj\'e1ban az az enged\'e9lyez\'e9si dokument\'e1ci\'f3 \'e1llt a hat\'f3s\'e1g rendelkez\'e9s\'e9re, amely az abszol\'fat magass\'e1gi \'e9rt\'e9ket 285 m\'e9terben adta meg. Nem vitatott, hogy a beavatkoz\'f3 a joger\'f5s \'e9p\'edt\'e9si tervt\'f5l elt\'e9r\'f5 kiviteli tervet k\'e9sz\'edtett, majd ezt k\'f6vet\'f5en, visszamen\'f5legesen a kiviteli tervhez igyekezett igaz\'edtani az \'e9p\'edt\'e9si tervdokument\'e1ci\'f3t. A Rendelet 22. \'a7 (1) bekezd\'e9se nem erre az esetre vonatkozik. Szak\'e9rt\'f5i bizony\'edt\'e1s n\'e9lk\'fcl is igazolt - puszt\'e1n a Ket. 81/A. \'a7 (1) bekezd\'e9se \'e9s a Rendelet 22. \'a7 (1) bekezd\'e9se nyelvtani \'e9rtelmez\'e9se alapj\'e1n -, hogy a kijav\'edt\'e1s elrendel\'e9se jogs\'e9rt\'f5 hat\'f3s\'e1gi int\'e9zked\'e9s volt.

\par \f1 [43]\tab\f0 A K\'faria jelen \'fcgyben elj\'e1r\'f3 tan\'e1cs\'e1nak meg\'edt\'e9l\'e9se szerint az els\'f5fok\'fa b\'edr\'f3s\'e1g a K\'fariai v\'e9gz\'e9s ir\'e1nymutat\'e1s\'e1nak \'e9s a K\'fariai \'edt\'e9let1.-ben \'edrtaknak megfelel\'f5en jogszer\'fben d\'f6nt\'f6tt a II. rend\'fb alperes I/3/2/2015. iktat\'f3sz\'e1m\'fa hat\'e1rozat\'e1nak hat\'e1lyon k\'edv\'fcl helyez\'e9s\'e9r\'f5l. A k\'f6zigazgat\'e1si \'e9s munka\'fcgyi b\'edr\'f3s\'e1g, valamint a K\'faria jelen \'fcgyben elj\'e1r\'f3 tan\'e1csa nem jogosult a K\'fariai v\'e9gz\'e9sben \'e9s a K\'fariai \'edt\'e9let1.-ben \'edrtak fel\'fclvizsg\'e1lat\'e1ra, az ezen d\'f6nt\'e9sekben foglaltakat k\'f6telez\'f5en figyelembe kell venni\'fck.

\par \f1 [44]\tab\f0 A - a beavatkoz\'f3 \'e9rvel\'e9s\'e9vel szemben - K\'fariai v\'e9gz\'e9s \'e9s a K\'fariai \'edt\'e9let1. nem mondanak egym\'e1snak ellent, mindk\'e9t d\'f6nt\'e9s tartalmazza, hogy az \'e9p\'edt\'e9si enged\'e9lyben szerepl\'f5 magass\'e1gi alapadat megv\'e1ltoztat\'e1sa kijav\'edt\'e1si elj\'e1r\'e1s keret\'e9ben jogszab\'e1lys\'e9rt\'f5, annak m\'f3dos\'edt\'e1s\'e1ra a Ket. kijav\'edt\'e1sra vonatkoz\'f3 szab\'e1lyai nem alkalmasak.

\par \f1 [45]\tab\f0 A beavatkoz\'f3 az \'e9p\'edt\'e9si enged\'e9ly m\'f3dos\'edt\'e1sa ir\'e1nt k\'e9relmet nem terjesztett el\'f5, ilyen elj\'e1r\'e1st az \'e9p\'edt\'e9s\'fcgyi hat\'f3s\'e1g - annak jelleg\'e9b\'f5l fakad\'f3an - hivatalb\'f3l nem ind\'edthat. Minden alapot n\'e9lk\'fcl\'f6z a beavatkoz\'f3 azon el\'f5ad\'e1sa, hogy a kijav\'edt\'f3 hat\'e1rozat az \'e9p\'edt\'e9si enged\'e9ly m\'f3dos\'edt\'e1sa t\'e1rgy\'e1ban hozott enged\'e9lynek min\'f5s\'fcl, egyben a 2014. m\'e1jus 8-\'e1n kiadott t\'e1j\'e9koztat\'f3 lev\'e9l is enged\'e9lynek min\'f5s\'fcl, amely a helyes 286,25 mBf magass\'e1got legitim\'e1lta. 

\par \pard\nowidctlpar\hyphpar0\fi-567\sl100\slmult0\qj\tx570 A fent kifejtetteknek megfelel\'f5en a magass\'e1gi alapadat megv\'e1ltoztat\'e1sa kijav\'edt\'e1si elj\'e1r\'e1s keret\'e9ben nem lehets\'e9ges, m\'edg a perbeli \'e9p\'edt\'e9si enged\'e9ly m\'f3dos\'edt\'e1s\'e1ra ir\'e1nyul\'f3 elj\'e1r\'e1s k\'e9relem hi\'e1ny\'e1ban nem indult.

\par \pard\nowidctlpar\hyphpar0\fi-567\sl100\slmult0\qj\tx0\tx570\f1 [46]\tab\f0 A fel\'fclvizsg\'e1lati b\'edr\'f3s\'e1g n\'e9zete szerint az els\'f5fok\'fa b\'edr\'f3s\'e1g jogszab\'e1lys\'e9rt\'e9st\'f5l mentesen mell\'f5zte ebben a k\'f6rben az \'faj elj\'e1r\'e1sra k\'f6telez\'e9st, mert az \'e9p\'edttet\'f5k az \'e9p\'fcletet fel\'e9p\'edttett\'e9k, ez\'e9rt nincs helye az \'e9p\'edt\'e9si enged\'e9ly m\'f3dos\'edt\'e1sa ir\'e1nti elj\'e1r\'e1snak. 

\par \pard\nowidctlpar\hyphpar0\fi-567\sl100\slmult0\qj\tx570 A II. rend\'fb alperes I/3/2/2015. sz\'e1m\'fa hat\'e1rozat\'e1nak hat\'e1lyon k\'edv\'fcl helyez\'e9se \'e9s annak indokol\'e1sa nem s\'e9rti a Pp. 1., 2., 206. \'a7-ait, a Rendelet 22. \'a7-\'e1t \'e9s a beavatkoz\'f3 Alapt\'f6rv\'e9nyben biztos\'edtott alapjogait a tisztess\'e9ges elj\'e1r\'e1shoz val\'f3 jogosults\'e1g v\'e9delm\'e9re. Szint\'e9n nem s\'e9r\'fclt a k\'e9relem tartalom szerinti elb\'edr\'e1l\'e1s\'e1t el\'f5\'edr\'f3 Ket. 37. \'a7 (1) bekezd\'e9se szerinti rendelkez\'e9s, hiszen a K\'fariai v\'e9gz\'e9sben r\'f6gz\'edtettek szerint magass\'e1gi alapadatot a Ket. kijav\'edt\'e1sra vonatkoz\'f3 szab\'e1lyai szerint nem lehet m\'f3dos\'edtani.

\par \pard\nowidctlpar\hyphpar0\fi-567\sl100\slmult0\qj\tx0\tx570\f1 [47]\tab\f0 Az \'c9tv. a 34. \'a7 (2) bekezd\'e9s\'e9ben sorolja fel az \'e9p\'edt\'e9s\'fcgyi hat\'f3s\'e1gi elj\'e1r\'e1sokat, k\'f6zt\'fck az \'e9p\'edt\'e9si enged\'e9lyez\'e9si, a fennmarad\'e1si enged\'e9lyez\'e9si \'e9s a haszn\'e1latbav\'e9teli enged\'e9lyez\'e9si elj\'e1r\'e1st. A 38. \'a7 (1) bekezd\'e9se \'e9rtelm\'e9ben \'e9p\'edt\'e9si tev\'e9kenys\'e9get - ha korm\'e1nyrendelet elt\'e9r\'f5en nem rendelkezik - kivitelez\'e9si dokument\'e1ci\'f3 alapj\'e1n lehet v\'e9gezni. A 38. \'a7 (2) bekezd\'e9se szerint a kivitelez\'e9si dokument\'e1ci\'f3 tartalma - ha korm\'e1nyrendelet elt\'e9r\'f5en nem rendelkezik - nem t\'e9rhet el a hat\'f3s\'e1gi elj\'e1r\'e1sban z\'e1rad\'e9kolt \'e9p\'edt\'e9szeti- m\'fbszaki dokument\'e1ci\'f3ban foglaltakt\'f3l.

\par \pard\nowidctlpar\hyphpar0\fi-567\sl100\slmult0\qj\f1 [48]\tab\f0 Az \'e9p\'edtm\'e9ny haszn\'e1latbav\'e9tel\'e9re az \'c9tv. 44. \'a7-a az ir\'e1nyad\'f3, amelynek (1) bekezd\'e9se kimondja, az \'e9p\'edttet\'f5nek minden olyan \'e9p\'edtm\'e9nyr\'f5l, \'e9p\'edtm\'e9nyr\'e9szr\'f5l, amelyre \'e9p\'edt\'e9si enged\'e9lyt kellett k\'e9rnie, annak haszn\'e1latbav\'e9tele el\'f5tt - az e t\'f6rv\'e9ny v\'e9grehajt\'e1s\'e1ra kiadott jogszab\'e1ly elt\'e9r\'f5 rendelkez\'e9se hi\'e1ny\'e1ban - haszn\'e1latbav\'e9teli enged\'e9lyt kell k\'e9rnie, vagy az \'e9p\'edtm\'e9ny elk\'e9sz\'fclt\'e9t be kell jelentenie. A (2) bekezd\'e9s r\'f6gz\'edti, a haszn\'e1latbav\'e9teli enged\'e9lyt meg kell adni, ha az \'e9p\'edtm\'e9nyt vagy egy r\'e9sz\'e9t - az \'e9p\'edt\'e9si enged\'e9lyhez k\'f6z\'f6tt \'e9p\'edt\'e9si munka eset\'e9n - az enged\'e9lynek megfelel\'f5en, rendeltet\'e9sszer\'fb \'e9s biztons\'e1gos haszn\'e1latra alkalmas m\'f3don \'e9p\'edtett\'e9k meg. 

\par \pard\nowidctlpar\hyphpar0\fi-567\sl100\slmult0\qj\tx570 Az \'c9tv. 48/A. \'a7 (1) bekezd\'e9se \'e9rtelm\'e9ben, ha az \'e9p\'edtm\'e9nyt, \'e9p\'edtm\'e9nyr\'e9szt jogszer\'fbtlen\'fcl vagy szakszer\'fbtlen\'fcl val\'f3s\'edtott\'e1k meg, az \'e9p\'edt\'e9s\'fcgyi hat\'f3s\'e1g arra az \'e9p\'edttet\'f5 vagy a tulajdonos k\'e9relme alapj\'e1n - amennyiben az \'e9p\'edtm\'e9ny, \'e9p\'edtm\'e9nyr\'e9sz fennmarad\'e1sa nem eredm\'e9nyez az \'e9letet, eg\'e9szs\'e9get vesz\'e9lyeztet\'f5 haszn\'e1latot vagy \'e1llapotot - fennmarad\'e1si enged\'e9lyt ad, ha a) az e t\'f6rv\'e9nyben, az egy\'e9b jogszab\'e1lyban meghat\'e1rozott m\'fbszaki \'e9s egy\'e9b felt\'e9telek teljes\'fclnek, vagy az \'e9p\'edtm\'e9nyt, \'e9p\'edtm\'e9nyr\'e9szt \'e9p\'edt\'e9si vagy m\'e1s tev\'e9kenys\'e9ggel szab\'e1lyoss\'e1 teszi, vagy b) az m\'fbeml\'e9kv\'e9delmi \'e9rdeket nem s\'e9rt. Az \'c9tv. 48. \'a7 (2) bekezd\'e9s a) pont ab) alpontja szerint jogszer\'fbtlen az \'e9p\'edt\'e9si tev\'e9kenys\'e9g, ha a jogszab\'e1ly alapj\'e1n a hat\'f3s\'e1gi enged\'e9lyhez vagy tudom\'e1sulv\'e9telhez k\'f6t\'f6tt \'e9p\'edt\'e9si vagy bont\'e1si tev\'e9kenys\'e9get az enged\'e9lyt\'f5l vagy tudom\'e1sv\'e9telt\'f5l elt\'e9r\'f5en v\'e9gzik.

\par \pard\nowidctlpar\hyphpar0\fi-567\sl100\slmult0\qj\tx0\tx570\f1 [49]\tab\f0 A felek \'e9s a beavatkoz\'f3 \'e1ltal nem vitatottan a perbeli \'e9p\'fclet elk\'e9sz\'fclt. A fel\'fclvizsg\'e1lati b\'edr\'f3s\'e1gnak abban is \'e1ll\'e1st kellett foglalnia, az els\'f5fok\'fa b\'edr\'f3s\'e1g jogszer\'fben \'e1llap\'edtotta-e meg, hogy a II. rend\'fb alperesnek az I. rend\'fb alperes \'e1ltal helybenhagyott haszn\'e1latbav\'e9teli enged\'e9lyt felt\'e9telekkel megad\'f3 hat\'e1rozata jogszer\'fbtlen, mert az \'e9p\'edttet\'f5k a joger\'f5s \'e9p\'edt\'e9si enged\'e9lyt\'f5l elt\'e9r\'f5en val\'f3s\'edtott\'e1k meg az \'e9p\'fcletet, ez\'e9rt fennmarad\'e1si enged\'e9lyez\'e9si elj\'e1r\'e1st kell lefolytatni.

\par \pard\nowidctlpar\hyphpar0\fi-567\sl100\slmult0\qj\f1 [50]\tab\f0 A K\'faria hivatkozik a Rendelet 40. \'a7 (3) bekezd\'e9s\'e9re, amely szerint a haszn\'e1latbav\'e9teli enged\'e9ly akkor adhat\'f3 ki, ha az \'e9p\'edtm\'e9ny az OT\'c9K-ban meghat\'e1rozott rendeltet\'e9sszer\'fb \'e9s biztons\'e1gos haszn\'e1lat k\'f6vetelm\'e9nyeinek, az \'e9p\'edt\'e9si enged\'e9lynek \'e9s a hozz\'e1 tartoz\'f3 enged\'e9lyez\'e9si z\'e1rad\'e9kkal ell\'e1tott \'e9p\'edt\'e9szeti, m\'fbszaki dokument\'e1ci\'f3nak megfelel. 

\par \pard\nowidctlpar\hyphpar0\fi-567\sl100\slmult0\qj\tx570 Ez a jogszab\'e1lyhely az \'c9tv. kor\'e1bban m\'e1r felh\'edvott 44. \'a7 (2) bekezd\'e9s\'e9vel egyez\'f5 szab\'e1lyoz\'e1st tartalmaz.

\par \pard\nowidctlpar\hyphpar0\fi-567\sl100\slmult0\qj\tx0\tx570\f1 [51]\tab\f0 A fel\'fclvizsg\'e1lati b\'edr\'f3s\'e1g r\'e1mutat, az \'c9tv. \'e9s a Rendelet ir\'e1nyad\'f3 jogszab\'e1lyhelyei ismeret\'e9ben amennyiben az \'e9p\'edtm\'e9nyt jogszer\'fben \'e9s szakszer\'fben \'e9p\'edtett\'e9k fel - teh\'e1t felt\'e9tel az \'e9p\'edt\'e9s enged\'e9lynek val\'f3 megfelel\'f5s\'e9g -, akkor haszn\'e1latbav\'e9teli enged\'e9lyez\'e9si elj\'e1r\'e1s folytathat\'f3 le \'e9s az egy\'e9b felt\'e9telek fenn\'e1ll\'e1sa eset\'e9n a haszn\'e1latbav\'e9teli enged\'e9lyt ki kell adni. Az \'e9p\'edt\'e9si enged\'e9lyt\'f5l elt\'e9r\'f5 - \'edgy jogszer\'fbtlen - \'e9p\'edtkez\'e9s eset\'e9n az \'e9p\'edttet\'f5 vagy a tulajdonos k\'e9relm\'e9re fennmarad\'e1si enged\'e9lyez\'e9si elj\'e1r\'e1st sz\'fcks\'e9ges lefolytatni \'e9s a fennmarad\'e1si enged\'e9ly kiad\'e1s\'e1t k\'f6vet\'f5en adhat\'f3 haszn\'e1latbav\'e9teli enged\'e9ly.

\par \pard\nowidctlpar\hyphpar0\fi-567\sl100\slmult0\qj\f1 [52]\tab\f0 A k\'f6zigazgat\'e1si \'e9s munka\'fcgyi b\'edr\'f3s\'e1g helyt\'e1ll\'f3an hivatkozott a K\'fariai \'edt\'e9let1. 23. \'e9s 24. pontj\'e1ban r\'f6gz\'edtettekre. A 23. pont tartalmazza, hogy a beavatkoz\'f3 a joger\'f5s \'e9p\'edt\'e9si tervt\'f5l elt\'e9r\'f5 kiviteli tervet k\'e9sz\'edtett, m\'edg a 24. pont szerint az abszol\'fat magass\'e1g alapadat, a beny\'fajtott tervdokument\'e1ci\'f3 t\'e9nyleges hib\'e1kban szenvedett.

\par \f1 [53]\tab\f0 A fentieken t\'fal a K\'fariai \'edt\'e9let2. a 35. pontj\'e1ban kifejtette, hogy az id\'f5k\'f6zben meghozott \'e9s az els\'f5fok\'fa b\'edr\'f3s\'e1g \'e1ltal ismertetett b\'edr\'f3s\'e1gi d\'f6nt\'e9sekre is figyelemmel meg\'e1llap\'edthat\'f3, hogy az \'e9p\'edt\'e9si enged\'e9ly \'e9s a kiviteli terv elt\'e9r\'f5 volt, az \'e9p\'edttet\'f5 az enged\'e9lyt\'f5l elt\'e9r\'f5en kezdett \'e9p\'edteni.

\par \f1 [54]\tab\f0 A K\'fariai \'edt\'e9let1.-ben \'e9s K\'fariai \'edt\'e9let2.-ben r\'f6gz\'edtettekt\'f5l a K\'faria jelen \'fcgyben elj\'e1r\'f3 tan\'e1csa nem t\'e9r el, meg\'e1llap\'edthat\'f3, hogy az \'e9p\'edt\'e9si enged\'e9ly nem k\'e9pezheti a haszn\'e1latbav\'e9teli enged\'e9ly kiad\'e1s\'e1nak jogalapj\'e1t az att\'f3l val\'f3 elt\'e9r\'e9s miatt, \'edgy fennmarad\'e1si enged\'e9lyez\'e9si elj\'e1r\'e1st kell lefolytatni.

\par \f1 [55]\tab\f0 A joger\'f5s \'edt\'e9let a fentieknek megfelel\'f5en nem s\'e9rti az \'c9tv. 44. \'a7 (2) bekezd\'e9s\'e9t. Az \'c9tv. 46-46/A. \'a7-ai az \'e9p\'edt\'e9sfel\'fcgyeleti tev\'e9kenys\'e9gre ir\'e1nyad\'f3 szab\'e1lyokat tartalmaznak, amelyek jelen perben nem relev\'e1nsak.

\par \f1 [56]\tab\f0 A K\'faria a Pp. 275. \'a7 (3) bekezd\'e9s\'e9t alkalmazva a joger\'f5s \'edt\'e9letet hat\'e1ly\'e1ban fenntartotta.

\par \pard\nowidctlpar\hyphpar0\fi-567\sl100\slmult0\qj\tx570 

\par \tab\b A d\'f6nt\'e9s elvi tartalma 

\par \b0 

\par \pard\nowidctlpar\hyphpar0\fi-567\sl100\slmult0\qj\tx0\tx570\f1 [57]\tab\i\f0 Az \'e9p\'edt\'e9si enged\'e9ly magass\'e1gi adata olyan alapadat, amely kijav\'edt\'e1si elj\'e1r\'e1s keret\'e9ben nem m\'f3dos\'edthat\'f3.

\par \pard\nowidctlpar\hyphpar0\fi-567\sl100\slmult0\qj\i0\f1 [58]\tab\i\f0 Az \'e9p\'edt\'e9si enged\'e9lyt\'f5l val\'f3 elt\'e9r\'e9s eset\'e9n az \'e9p\'edt\'e9si enged\'e9ly alapj\'e1n nem adhat\'f3 ki haszn\'e1latbav\'e9teli enged\'e9ly, ebben az esetben fennmarad\'e1si enged\'e9lyez\'e9si elj\'e1r\'e1st kell lefolytatni. 

\par \pard\keepn\nowidctlpar\hyphpar0\sb283\sa283\sl100\slmult0\qj\tx570\b\i0 Z\'e1r\'f3 r\'e9sz

\par \pard\nowidctlpar\hyphpar0\fi-567\sl100\slmult0\qj\tx0\tx570\b0\f1 [59]\tab A K\'faria a fel\'fclvizsg\'e1lati k\'e9relmet a Pp. 274. \'a7 (2) bekezd\'e9s\'e9re tekintettel t\'e1rgyal\'e1son b\'edr\'e1lta el. 

\par \pard\nowidctlpar\hyphpar0\fi-567\sl100\slmult0\qj [60]\tab A pervesztes beavatkoz\'f3 a Pp. 83. \'a7 (1) bekezd\'e9se szerint k\'f6teles a felperesnek \'fcgyv\'e9di munkad\'edjban megtestes\'fcl\'f5 fel\'fclvizsg\'e1lati elj\'e1r\'e1si k\'f6lts\'e9g megfizet\'e9s\'e9re.

\par [61]\tab A beavatkoz\'f3 a k\'f6lts\'e9gmentess\'e9g alkalmaz\'e1s\'e1r\'f3l sz\'f3l\'f3 6/1986. (VI.26.) IM rendelet 13. \'a7 (2) bekezd\'e9se alapj\'e1n k\'f6teles a feljegyzett fel\'fclvizsg\'e1lati elj\'e1r\'e1si illet\'e9k megfizet\'e9s\'e9re, amelynek \'f6sszeg\'e9t az illet\'e9kekr\'f5l sz\'f3l\'f3 1990. \'e9vi XCIII. t\'f6rv\'e9ny 50. \'a7 (1) bekezd\'e9se hat\'e1rozza meg.

\par [62]\tab Az \'edt\'e9lettel szembeni fel\'fclvizsg\'e1latot a Pp. 271. \'a7 (1) bekezd\'e9s e) pontja z\'e1rja ki.

\par \pard\keepn\nowidctlpar\hyphpar0\sb283\sa283\sl100\slmult0\qj\tx570\f0 Budapest, 2019. szeptember 18.

\par \pard\nowidctlpar\hyphpar0\sl100\slmult0\qj\tx570Dr. Sperka K\'e1lm\'e1n s.k. a tan\'e1cs eln\'f6ke, Dr. Sug\'e1r Tam\'e1s s.k. el\'f5ad\'f3 b\'edr\'f3, Dr. Vit\'e1l-Eigner Be\'e1ta s.k. b\'edr\'f3

\par 

\par A kiadm\'e1ny hitel\'e9\'fcl:

\par tisztvisel\'f5\lang1024 

\par }